Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2013 N 269 "Об утверждении Порядка привлечения региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме"
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 октября 2013 г. № 269
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 182
ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
В соответствии с частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 областного закона от 06.04.2005 № 449-ОЗ "О разграничении полномочий областной Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных отношений" Правительство Новгородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок привлечения региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".
Губернатор Новгородской области
С.Г.МИТИН
Утвержден
постановлением
Правительства Новгородской области
от 17.10.2013 № 269
ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 3 СТАТЬИ 182 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 2 областного закона от 06.04.2005 № 449-ОЗ "О разграничении полномочий областной Думы и Правительства Новгородской области в области жилищных отношений" и регулирует правоотношения, связанные с привлечением региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с использованием средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, субсидий, полученных из областного и (или) местного бюджета.
1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке:
открытый конкурс по привлечению региональным оператором, органами местного самоуправления подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - открытый конкурс) - способ определения конкурсной комиссией подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;
заказчик - региональный оператор или орган местного самоуправления в случае, предусмотренном частью 9 статьи 11 областного закона от 03.07.2013 № 291-ОЗ "О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области";
региональный оператор - специализированная некоммерческая организация, созданная Правительством Новгородской области в организационно-правовой форме фонда и осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области;
орган местного самоуправления - уполномоченный орган местного самоуправления городского округа, поселения области;
договор подряда - договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, заключаемый между заказчиком и участником открытого конкурса, признанным победителем по итогам открытого конкурса;
организатор открытого конкурса - юридическое лицо, осуществляющее функции по организации проведения открытого конкурса;
представитель организатора открытого конкурса - физическое лицо, назначаемое организатором открытого конкурса из числа сотрудников организатора открытого конкурса;
конкурсная комиссия по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (далее - конкурсная комиссия) - временный специально уполномоченный коллегиальный орган, созданный для рассмотрения, сопоставления и оценки конкурсных заявок и определения итогов открытого конкурса;
участник открытого конкурса - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять деятельность, составляющую предмет открытого конкурса, и соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, претендующие на заключение договора подряда;
многоквартирный дом - многоквартирный дом, включенный в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, расположенных на территории Новгородской области;
объект открытого конкурса - многоквартирный дом, в отношении которого предусмотрено проведение работ по капитальному ремонту в соответствии с региональной программой в соответствующем году;
конкурсная документация - комплект документов, содержащих требования и критерии оценки конкурсных заявок, исходную информацию о технических характеристиках объекта открытого конкурса, видах, объемах и стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, условиях и процедурах открытого конкурса, основных условиях договора подряда и сроках его заключения;
конкурсная заявка участника открытого конкурса (далее - конкурсная заявка) - документ, содержащий предложение участника открытого конкурса заключить договор подряда;
протокол конкурсной комиссии - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
1.3. Привлечение региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем проведения открытых конкурсов.
1.4. Организатору открытого конкурса, заказчику, членам конкурсной комиссии запрещается осуществлять действия, которые могут привести к ограничению конкуренции между участниками открытого конкурса. Одному или нескольким участникам открытого конкурса не могут быть созданы преимущественные условия, в том числе путем доступа к информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
1.5. В конкурсной документации может быть установлено требование о внесении участником открытого конкурса денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет организатора открытого конкурса. При этом размер обеспечения конкурсной заявки не может превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены договора подряда. Указанное требование в равной мере распространяется на всех участников соответствующего открытого конкурса.
1.6. В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников открытого конкурса к открытому конкурсу.
2. Функции заказчика
2.1. Принимает решение о проведении открытого конкурса путем издания правового акта.
2.2. Определяет:
предмет и сроки открытого конкурса;
дату, время и место заседания конкурсной комиссии;
организатора открытого конкурса.
2.3. Утверждает конкурсную документацию и изменения в нее.
2.4. Формирует конкурсную комиссию и участвует в ее работе.
2.5. Совместно с организатором открытого конкурса отвечает на вопросы участников открытого конкурса.
2.6. Заключает договор подряда с победителем открытого конкурса.
2.7. Осуществляет контроль за выполнением работ по капитальному ремонту в соответствии с заключенным договором подряда и законодательством Российской Федерации.
2.8. Заказчик вправе выступать организатором открытого конкурса и выполнять его функции.
3. Функции организатора открытого конкурса
3.1. Оформляет извещение о проведении открытого конкурса по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Разрабатывает конкурсную документацию и документы о внесении изменений в нее на основании региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области (далее - региональная программа капитального ремонта), в соответствующем году и решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и передает ее на утверждение заказчику в течение 20 календарных дней со дня получения соответствующего поручения от заказчика.
3.3. Обеспечивает опубликование информации об открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка.
3.4. Назначает представителя организатора открытого конкурса по взаимодействию с участниками открытого конкурса, организует предоставление ему рабочего места, средств связи (телефон, факс), технического оборудования (компьютер), подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с предоставлением адреса электронной почты.
3.5. Предоставляет помещение для проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками и для заседаний конкурсной комиссии.
3.6. Организует получение, возврат и удержание обеспечений конкурсных заявок (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией).
4. Функции представителя организатора открытого конкурса
4.1. Совместно с организатором открытого конкурса отвечает на вопросы участников открытого конкурса.
4.2. Участвует в работе конкурсной комиссии и является ее секретарем.
5. Порядок опубликования информации об открытом конкурсе
5.1. Информация об открытом конкурсе (извещение о проведении открытого конкурса, конкурсная документация и изменения в нее, протоколы конкурсной комиссии) публикуется организатором открытого конкурса на официальном сайте Правительства Новгородской области и на официальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой информации в течение 10 календарных дней со дня утверждения конкурсной документации или изменений в нее, подписания протоколов конкурсной комиссии.
6. Конкурсная комиссия
6.1. Конкурсная комиссия формируется заказчиком за 10 календарных дней, предшествующих публикации извещения о проведении открытого конкурса.
6.2. В состав конкурсной комиссии включаются по согласованию представители органа местного самоуправления, представитель собственников помещений в многоквартирном доме по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, представитель заказчика, а также представитель организатора открытого конкурса.
6.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
вскрытие конвертов с конкурсными заявками;
рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок;
определение победителя открытого конкурса или принятие иного решения об итогах открытого конкурса в соответствии с настоящим Порядком.
6.4. Конкурсная комиссия проводит свои заседания в порядке и в сроки, определенные соответствующей конкурсной документацией, а также настоящим Порядком.
6.5. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель конкурсной комиссии, назначаемый заказчиком. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии проводит заместитель председателя конкурсной комиссии, назначаемый заказчиком из числа членов конкурсной комиссии.
6.6. Решения конкурсной комиссии, принятые путем открытого голосования, считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее чем 2/3 ее состава.
6.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии голос председателя конкурсной комиссии (а при его отсутствии - заместителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.
6.8. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания конкурсной комиссии, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной комиссии обязательно должны быть указаны особые мнения членов комиссии (при наличии). Протокол заседания конкурсной комиссии оформляется секретарем конкурсной комиссии в течение 5 календарных дней с даты заседания конкурсной комиссии в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.
6.9. Председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя в случае отсутствия председателя конкурсной комиссии):
возглавляет конкурсную комиссию;
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
несет ответственность за соблюдение требований конкурсной документации и выполнение возложенных на конкурсную комиссию функций;
осуществляет иные действия в соответствии с конкурсной документацией и настоящим Порядком.
6.10. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в решении всех вопросов, входящих в функции конкурсной комиссии;
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
выполняют в установленные сроки поручения председателя конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии.
6.11. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием, регистрацию и хранение конкурсных заявок;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии, обеспечивает их подписание и опубликование в порядке, установленном разделом 5 настоящего Порядка;
извещает членов конкурсной комиссии о дате заседания конкурсной комиссии путем направления уведомлений не позднее чем за 5 календарных дней до даты заседания конкурсной комиссии;
уведомляет в письменном виде участников открытого конкурса о принятом решении конкурсной комиссии в течение 5 календарных дней с момента принятия такого решения путем подготовки и направления уведомлений.
6.12. Члены конкурсной комиссии обязаны обеспечивать конфиденциальность данных об участниках открытого конкурса и сведений, содержащихся в конкурсных заявках, до опубликования результатов открытого конкурса. Члены конкурсной комиссии не вправе проводить переговоры с участниками открытого конкурса во время процедур проведения открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных конкурсной документацией и законодательством Российской Федерации.
6.13. Конкурсная комиссия прекращает свою деятельность в течение 10 календарных дней после проведения всех конкурсных процедур, приведших к заключению договора подряда.
7. Порядок подачи и рассмотрения конкурсных заявок,
определения итогов открытого конкурса
7.1. Конкурсная заявка оформляется участниками открытого конкурса в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку. Требования к порядку подачи конкурсных заявок, а также даты начала и окончания приема конкурсных заявок (далее - срок подачи конкурсных заявок) указываются в конкурсной документации.
7.2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
7.2.1. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц);
7.2.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого конкурса, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);
7.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса - индивидуального предпринимателя (доверенность, заверенная в установленном законодательством порядке);
7.2.4. Полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня публикации извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);
7.2.5. Справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
7.2.6. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса установленным в конкурсной документации требованиям и условиям:
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, в случае если в конкурсной документации содержится указание на требование об обеспечении конкурсной заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения, заверенная участником открытого конкурса);
нотариально заверенные копии документов о наличии специальных квалификационных требований для допуска участников открытого конкурса к участию в открытом конкурсе в случае определения в конкурсной заявке таких требований;
нотариально заверенная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в случае если предметом открытого конкурса является выполнение таких работ;
документы, подтверждающие опыт работы.
7.3. Конкурсные заявки, поданные участниками открытого конкурса, а также конверты с изменениями к ним регистрируются секретарем конкурсной комиссии с указанием даты и времени поступления.
7.4. Участник открытого конкурса вправе отозвать конкурсную заявку не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания конкурсной комиссии.
7.5. Конкурсные заявки, а также конверты с изменениями к ним хранятся в сейфе или в помещении организатора открытого конкурса с ограниченным доступом. Ответственность за сохранность представленной документации несет организатор открытого конкурса.
7.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление поступивших конкурсных заявок, определение итогов открытого конкурса производятся на заседании конкурсной комиссии. Заседание конкурсной комиссии должно состояться не ранее чем через 30 и не позднее чем через 50 календарных дней после опубликования в средствах массовой информации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии указываются в извещении о проведении открытого конкурса. Датой заседания конкурсной комиссии не может быть выходной или праздничный день. Заседание конкурсной комиссии проходит в пределах рабочего времени, установленного организатором открытого конкурса.
7.7. В случае внесения изменений в конкурсную документацию организатор открытого конкурса имеет право перенести дату заседания конкурсной комиссии, но не более чем на 10 календарных дней. Организатор открытого конкурса не позднее дня, предшествующего дате заседания конкурсной комиссии, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, публикует объявление о переносе даты заседания конкурсной комиссии в средствах массовой информации с указанием причин такого переноса и новой даты заседания конкурсной комиссии. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не более одного раза не позднее 3 дней, предшествующих дате, с которой начинается прием конкурсных заявок, указанной в конкурсной документации.
7.8. Заседание конкурсной комиссии проходит непрерывно, за исключением времени, назначенного для отдыха, которое не может составлять более 60 минут. В случае если конкурсная комиссия в течение рабочего времени не рассмотрела назначенный к рассмотрению вопрос, заседание конкурсной комиссии переносится на другой рабочий день.
7.9. Процедура вскрытия конвертов при проведении открытого конкурса является публичной, на нее приглашаются представители всех участников открытого конкурса.
7.10. Конкурсные заявки, поступившие с пропуском установленного в конкурсной документации срока подачи конкурсных заявок, не принимаются к рассмотрению.
7.11. Конверты с конкурсными заявками и конверты с изменениями к ним вскрываются в порядке их регистрации. Председатель конкурсной комиссии или секретарь конкурсной комиссии объявляет присутствующим на заседании конкурсной комиссии следующую информацию по каждой вскрытой конкурсной заявке:
наименование участника открытого конкурса;
должность лица, подписавшего конкурсную заявку, и наличие документа, подтверждающего его полномочия;
наличие документа (или его копии), подтверждающего обеспечение заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);
предлагаемые участником открытого конкурса условия (цена договора подряда, срок выполнения работ, квалификация участника открытого конкурса).
7.12. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на предмет определения полномочий лиц, подавших конкурсные заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации. Конкурсной комиссией в день рассмотрения конкурсных заявок принимается решение о допуске участника открытого конкурса к участию в открытом конкурсе или об отказе в таком допуске, которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
7.13. Для участия в открытом конкурсе не допускаются участники открытого конкурса:
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
имеющие просроченную задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
находящиеся в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
находящиеся в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года № 292;
не представившие документы, предусмотренные пунктами 7.1, 7.2 настоящего Порядка, в установленный конкурсной документацией срок подачи конкурсных заявок;
не соответствующие требованиям, указанным в конкурсной документации, а в случае если предметом открытого конкурса является выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не имеющие свидетельства о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией;
не перечислившие денежные средства в качестве обеспечения конкурсной заявки на счет организатора открытого конкурса в случае, если в конкурсной документации установлено такое требование.
7.14. В случае отказа в допуске к участию в открытом конкурсе секретарь конкурсной комиссии в течение 5 дней со дня принятия такого решения направляет участнику открытого конкурса письменное уведомление с указанием причин отказа.
7.15. Конкурсные заявки участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе, подлежат оценке и сопоставлению конкурсной комиссией на основе балльной системы с целью сравнения условий, предложенных участниками открытого конкурса, и определения победителя открытого конкурса.
7.16. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда, предложенных в конкурсных заявках, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсных заявок по следующим критериям:
цена договора подряда (максимальное количество баллов - 50);
срок выполнения работ (максимальное количество баллов - 20);
квалификация участника открытого конкурса (максимальное количество баллов - 30).
Максимальное количество баллов по каждому критерию присваивается конкурсной заявке, содержащей лучшие условия по соответствующему критерию.
7.17. Оценка по критерию "квалификация участника открытого конкурса" производится по четырем подкритериям:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, в том числе не подтвержденных документально, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами) (максимальное количество баллов - 15);
квалификация персонала (количество в штате квалифицированного инженерного персонала, в том числе с опытом работы более 10 лет, с опытом работы от 5 до 10 лет) (максимальное количество баллов - 7);
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года) (максимальное количество баллов - 3);
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика (количество судебных решений об исполнении договорных обязательств, принятых не в пользу участника открытого конкурса, за последние 2 года) (максимальное количество баллов - 5).
7.18. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Чем меньше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по критериям "цена договора подряда", "срок выполнения работ", подкритериям "соблюдение техники безопасности", "участие в судебных заседаниях в качестве ответчика" относительно значений показателей по тем же критериям (подкритериям), указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса. Чем больше указанные в конкурсной заявке участника открытого конкурса значения показателей по подкритериям "опыт работы" и "квалификация персонала" относительно значений показателей по тем же подкритериям, указанных в конкурсных заявках других участников открытого конкурса, тем выше балл получает данный участник открытого конкурса.
7.19. Ранжирование конкурсных заявок производится по количеству полученных баллов. Первый номер присваивается конкурсной заявке, набравшей наибольшее количество баллов, далее порядковые номера присваиваются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает конкурсная заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию "квалификация участника открытого конкурса", затем по критерию "цена договора подряда", затем - "срок выполнения работ". При равном количестве баллов по всем критериям приоритет получает конкурсная заявка, поданная раньше.
7.20. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения, оценки и сопоставления поступивших конкурсных заявок в день заседания определяет победителя и принимает решение об итогах открытого конкурса.
7.21. Конкурсная комиссия принимает решение о признании открытого конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
если к объявленному сроку вскрытия конвертов с конкурсными заявками не поступило ни одной конкурсной заявки;
если всем участникам открытого конкурса отказано в допуске к участию в открытом конкурсе по результатам рассмотрения конкурсных заявок;
если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка на участие в открытом конкурсе.
7.22. Протокол заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса, а также с решением конкурсной комиссии о признании открытого конкурса несостоявшимся должен быть составлен в течение 5 календарных дней со дня заседания конкурсной комиссии и опубликован в средствах массовой информации, а также размещен на официальном сайте Правительства Новгородской области и официальном сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 10-дневный срок со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии.
7.23. Уведомление о принятом конкурсной комиссией решении об итогах открытого конкурса, а также о признании открытого конкурса несостоявшимся оформляется и направляется секретарем конкурсной комиссии участникам открытого конкурса в течение 5 дней со дня принятия такого решения.
7.24. Договор подряда заключается заказчиком с победителем открытого конкурса в 10-дневный срок со дня опубликования в средствах массовой информации протокола заседания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса.
7.25. Если победитель открытого конкурса уклонился от заключения договора подряда, то обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае заказчик заключает договор подряда с участником открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
7.26. Если участник открытого конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй номер, уклонился от заключения договора подряда, то обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика. В этом случае проводится повторный открытый конкурс.
7.27. В случае если к открытому конкурсу допущена только одна конкурсная заявка, открытый конкурс признается несостоявшимся и договор подряда заключается с участником открытого конкурса, подавшим эту конкурсную заявку. Заказчик в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола заседания конкурсной комиссии обязан передать участнику открытого конкурса проект договора подряда, который составляется путем включения условий исполнения договора подряда, предложенных участником открытого конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае уклонения участника открытого конкурса от заключения договора подряда обеспечение его конкурсной заявки (если обеспечение конкурсной заявки предусмотрено конкурсной документацией) удерживается в пользу заказчика и проводится повторный открытый конкурс.
Приложение № 1
к Порядку
привлечения региональным оператором, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
органами местного самоуправления подрядных
организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по привлечению подрядной организации
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
Предмет открытого конкурса: право заключения договора подряда на
выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома ___________________________________________
Работы (объекты) ______________________________________________________
(наименование работ, объектов)
Заказчик ______________________________________________________________
(наименование, ИНН, телефон, адрес, адрес электронной почты,
___________________________________________________________________________
контактное лицо заказчика)
Организатор открытого конкурса ________________________________________
(наименование, телефон, адрес,
___________________________________________________________________________
адрес электронной почты, контактное лицо организатора конкурса)
Представитель организатора открытого конкурса _________________________
(наименование, телефон,
___________________________________________________________________________
адрес, адрес электронной почты, контактное лицо представителя организатора
конкурса)
Начальная (максимальная) цена договора подряда ___________________ руб.
Дата начала работ _____________________________________________________
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для публикации _________________________________________________
Место, дата и время заседания конкурсной комиссии _____________________
Приложение (конкурсная документация):
1. Общие положения, требования к участникам открытого конкурса, формы
документов.
2. Техническая и сметная документация (наименование
документов):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Проект договора подряда.
Приложение № 2
к Порядку
привлечения региональным оператором, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
органами местного самоуправления подрядных
организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке
конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору
подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома
1. Место проведения открытого конкурса ________________________________
2. Дата проведения открытого конкурса _________________________________
3. Время проведения открытого конкурса ________________________________
Мы, члены конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению
и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого
конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ
по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по
адресу: __________________________________________________________________,
председатель конкурсной комиссии __________________________________________
(ФИО)
члены конкурсной комиссии: ________________________________________________
(ФИО членов конкурсной комиссии)
в присутствии участников открытого конкурса: ______________________________
(наименование участника
___________________________________________________________________________
открытого конкурса, должность, ФИО его представителя)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с
конкурсными заявками поступили следующие конкурсные заявки:
___________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса, количество страниц в
конкурсной заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных
участниками открытого конкурса, ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Изменение сведений, содержащихся в документах, представленных
участниками открытого конкурса, ___________________________________________
Отозваны конкурсные заявки участников открытого конкурса _______
___________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
На основании решения конкурсной комиссии не допущены к участию в
открытом конкурсе следующие участники открытого конкурса __________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
в связи с _________________________________________________________________
(причина отказа)
Оценка конкурсных заявок участников открытого конкурса
№ Наименование Общий Оценка по критериям
п/п участника балл
открытого (сумма цена срок квалификация участника открытого
конкурса 4, 5, дого- выпол- конкурса
6, 7, вора нения
8, 9 подряда работ опыт ква- соблю- участие в
граф) работы лифи- дение судебных
кация техники заседаниях
персо- безопас- в качестве
нала ности ответчика
(коли-
чество
судебных
решений об
исполнении
договорных
обяза-
тельств,
принятых не
в пользу
участника
открытого
конкурса,
за
последние 2
года)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рассмотрев, оценив и сопоставив конкурсные заявки, конкурсная комиссия
приняла следующее решение:
1. Присвоить первый номер конкурсной заявке и признать победителем по
итогам открытого конкурса _________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
2. Присвоить второй номер конкурсной заявке ___________________________
___________________________________________________________________________
(наименование участника открытого конкурса)
Председатель конкурсной комиссии: ___________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
Члены конкурсной комиссии: ___________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
___________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
___________________ (И.О.Фамилия)
(подпись)
МП
"___" ______________ 20__ года
Приложение № 3
к Порядку
привлечения региональным оператором, в том числе
в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации,
органами местного самоуправления подрядных
организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе по отбору подрядной организации для
выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
___________________________________________________________________________
(наименование работ, объекта, адрес)
___________________________________________________________________________
1. Участник открытого конкурса:
1.1. Наименование участника открытого конкурса
1.2. ИНН
1.3. Юридический адрес
1.4. Фактический адрес
1.5. Контактный телефон (факс)
1.6. Контактное лицо
2. Электронный адрес участника открытого конкурса _____________________
3. Участник открытого конкурса плательщиком налога на добавленную
стоимость _________________________________________________________________
(является (не является), основание освобождения
___________________________________________________________________________
от уплаты НДС в случае наличия)
4. Участник открытого конкурса имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624.
5. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами отсутствует;
участник открытого конкурса не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
участник открытого конкурса отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
№ Наименование Единица измерения Значение (все
п/п значения
указываются
цифрами)
1. Цена договора подряда, в том руб.
числе налог на добавленную
стоимость (при наличии)
2. Срок выполнения работ календарные дни с даты
заключения договора
подряда
8. Информация для оценки подкритериев критерия "квалификация участника открытого конкурса":
№ Наименование Единица Значение
п/п измерения (все
значения
указываются
цифрами)
1. Опыт работы (количество успешно завершенных шт.
объектов-аналогов за последний год по видам
работ), в том числе:
не подтвержденных документально
подтвержденных представленными договорами
подряда и другими документами
2. Квалификация персонала (количество чел.
квалифицированного инженерного персонала),
в том числе:
с опытом работы более 10 лет
с опытом работы от 5 до 10 лет
3. Соблюдение техники безопасности (количество шт.
несчастных случаев при производстве работ за
последние 2 года)
4. Участие в судебных заседаниях в качестве шт.
ответчика (количество судебных решений об
исполнении договорных обязательств, принятых не
в пользу участника открытого конкурса, за
последние 2 года)
9. Нами внесено обеспечение конкурсной заявки в размере ______ руб.
___________________________________________________________________________
(дата, номер платежного поручения)
10. Обеспечение конкурсной заявки просим возвратить на счет ___________
___________________________________________________________________________
(реквизиты банковского счета участника открытого конкурса
___________________________________________________________________________
для возврата обеспечения конкурсной заявки)
Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность (при
наличии), печать.
------------------------------------------------------------------